文小秘 > 實用文檔 > 合同模板 > 合同范本 > 材料加工合同范文

材料加工合同范文

順翩0 分享 時間:

隨著時間的推移,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,它可以保護民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面小編給大家?guī)聿牧霞庸ず贤段?篇,希望大家喜歡!

材料加工合同范文篇1

承攬方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務(wù):____________

定作方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務(wù):____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方務(wù)必依照合同規(guī)定選用原材料,并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格帶給原材料,承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不貼合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙帶給辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期帶給技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)帶給檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,務(wù)必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔(dān)

第九條運輸辦法及費用負擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約職責(zé)

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的職責(zé);經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不貼合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責(zé)。

八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)職責(zé)。

十、擅自調(diào)換定作方帶給的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的職責(zé)。

第十三條定作方的違約職責(zé)

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方帶給原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條

第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約職責(zé),在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔(dān)職責(zé),并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:

1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________

________年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________

________年____月

材料加工合同范文篇2

委托方(以下簡稱甲方):

加工方(以下簡稱乙方):

經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)_______系列產(chǎn)品事宜,達成以下協(xié)議:

第一條 加工產(chǎn)品范疇

1、產(chǎn)品品名:

2、產(chǎn)品規(guī)格為:

3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。

第二條 委托加工訂單

1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月____日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應(yīng)在接訂單后____日內(nèi)書面提出,否則,視為同意。

2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品,甲方可視具體情況對訂單進行相應(yīng)的調(diào)整,調(diào)整計劃提前5天通知乙方,但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的______%,若超過_____%,雙方另行協(xié)商。

3、乙方應(yīng)盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。

第三條 加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任

風(fēng)險提示:

加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。

如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。

2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附______商標使用授權(quán)書。

3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題,經(jīng)由雙方確認或國家檢驗檢測機構(gòu)簽定屬乙方制造引起的,除由乙方承擔(dān)該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品(需雙方清點數(shù)量)的責(zé)任外,乙方還應(yīng)按該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品總值的_______%以實物形式(加工產(chǎn)品)補償給甲方;

4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中,因品質(zhì)問題而導(dǎo)致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)負甲方直接損失賠償責(zé)任:

(1)加工產(chǎn)品的投訴賠償問題,甲方在預(yù)先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者,消費者簽收確認,由乙方負擔(dān)賠償,賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理;

(2)在甲方有要求時,乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴,但不負責(zé)對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務(wù);

(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題,由乙方負責(zé)調(diào)換;

(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔(dān)責(zé)任。

5、乙方應(yīng)按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循三檢制度。

6、乙方應(yīng)根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件,相應(yīng)批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。

第四條 原材料及包裝材料供應(yīng)

風(fēng)險提示:

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的'情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。

1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設(shè)計圖案和外包裝設(shè)計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。

風(fēng)險提示:

定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

2、乙方全面負責(zé)采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。

3、乙方應(yīng)保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

第五條 產(chǎn)品交付與驗收

風(fēng)險提示:

加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。

1、產(chǎn)品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責(zé),乙方負責(zé)裝車。

風(fēng)險提示:

運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具??偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。

注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。

此外,運輸費用的負擔(dān),應(yīng)結(jié)合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應(yīng)提前約定。

3、產(chǎn)品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。

4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標準。

5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現(xiàn)不良現(xiàn)象(如原輔材料、包裝材料不符合標準,成品有破損現(xiàn)象等)時,可向乙方提出異議,并有權(quán)通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;

6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后_____天內(nèi))后第______天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量_______萬箱以內(nèi)的,第____天不低于_______萬箱,月訂貨量_______萬箱的,每天不低于_______萬箱,_______萬箱以上的,每天_______萬箱。

第六條 違約責(zé)任

1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。

2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責(zé)任。

3、凡違反本合同之其他各項條款的,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價值______%的違約金。

4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān),甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。

第六條 其他

1、爭議解決途徑:合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向______仲裁委員會申請仲裁

2、合同生效時間:合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自________年____月____日至________年____月____日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。

3、本合同正本一式_______份,經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。

4、其他未盡事宜另行訂立。

委托方(蓋章):

代表人簽字:

________年____月____日

加工方(蓋章):

代表人簽字:

________年____月____日

材料加工合同范文篇3

定作方:____________

承攬方:____________

簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔(dān)

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責(zé)任

十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章)

單位名稱(章)

單位地址:

單位地址:

法定代表人:

法定代表人:

年 月 日

年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日

材料加工合同范文篇4

訂立合同雙方:

承攬方:以下簡稱甲方

定作方:以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條加工成品品名規(guī)格(長、寬、高c)單位數(shù)量備注

第二條加工成品質(zhì)量要求

一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)務(wù)必嚴密,堅固、表面務(wù)必平整光滑,木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正、平直、安裝方便。

四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。

第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)務(wù)必到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由_______物價局帶給檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,務(wù)必在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________,由_________收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔(dān)由甲方負責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔(dān)。

第九條運輸辦法及費用負擔(dān)由甲方負責(zé)運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負責(zé)。

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約職責(zé)外,務(wù)必如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)透過銀行付款。

第十二條甲方的違約職責(zé)

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的職責(zé);經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不貼合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責(zé)修理,到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約職責(zé)

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約職責(zé)。但甲方應(yīng)當采取用心措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方職責(zé);在乙方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔(dān)職責(zé),并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條其他

一、本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也能夠直接向人民法院起訴。

二、本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方(蓋章):_________

代表人(簽字):_______

________年____月____日

乙方(蓋章):_________

代表人(簽字):_______

________年____月____日

材料加工合同范文篇5

甲方(承攬人):

乙方(定做人):

簽訂地點:

簽訂時間:

依據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內(nèi)容:

第一條 成品原料及加工內(nèi)容

1、有無附圖紙。

2、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙,圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認)。

第二條 加工期限和質(zhì)量要求

1、材料選定:材料的選定根據(jù)乙方自行選擇第___項方式:

(1)、甲方根據(jù)乙方的制定選購。

(2)、由乙方自行選購后交付甲方制作。

2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為: ___天。

3、成品的質(zhì)量要求,有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的,應(yīng)符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號要求。

第三條 交貨時間、地點、結(jié)算方式

1、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后__日內(nèi)交貨,即__ 年 __月 __日前。 2、交貨地點:

(1)、乙方在甲方工廠內(nèi)自提。

(2)、或乙方指定交貨地點,即_______ 。

3、結(jié)算方式:合同簽訂時乙方首付加工費用總價款的_____ %作為訂金,即人民幣(大寫):______ 元,合同生效;交貨時,結(jié)清剩余合同款____ %,即人民幣(大寫)________ 元。

第四條 成品驗收及交付:

1、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后,應(yīng)及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

2、乙方應(yīng)在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)并確認;乙方對成品質(zhì)量提出異議,應(yīng)在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。

3、甲方將成品交付乙方后,仍應(yīng)對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負責(zé)。

第五條 違約責(zé)任

發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:

1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù),則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限,每逾期一天,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同),甲方應(yīng)賠償乙方損失。

2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標準的,應(yīng)承擔(dān)修理、更換、無償補充的責(zé)任,給乙方造成嚴重損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應(yīng)承擔(dān)總價款千分之五的違約金。

第六條 合同爭議及解決方式

因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

第七條 補充條款

如有以上內(nèi)容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,補充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。

甲方(蓋章): 經(jīng)辦人(簽字):

乙方(蓋章): 經(jīng)辦人(簽字):

聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

日期:__年__月__日 日期:__年__月__日

1160719